12.05.2026
Верещагинским районным судом Пермского края рассмотрено гражданское
дело по иску жителя округа к администрации Верещагинского муниципального
округа Пермского края о признании права собственности на самовольную
постройку. Судом
установлено, что истец является собственником земельного участка,
разрешенное использование: физкультурно-оздоровительные сооружения,
спортивные залы, плавательные бассейны, находящегося по адресу: Пермский
край, Верещагинский муниципальный округ, г. Верещагино, ул. Парковая,
з/у 1а. 24.04.2024 предыдущим собственником земельного участка получено
разрешение на строительство, выданное администрацией Верещагинского
городского округа Пермского края, на строительство здания спортивного
назначения. Истец на указанном земельном участке построил здание
спортивного назначения (плавательный бассейн). Истец обратился в
Администрацию Верещагинского муниципального округа Пермского края с
заявлением о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с
продлением срока действия разрешения в целях регистрации права
собственности на здание. Ответчик отказал в продлении срока действия
разрешения на строительство, так как заявление было подано не за 10
рабочих дней до истечения срока действия предыдущего разрешения.
Поскольку ввести объект в эксплуатацию не представилось возможным,
построенный объект соответствует установленным требованиям, сохранение
постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и
не создает угрозу жизни и здоровью граждан, истец обратился в
Верещагинский суд. По
результатам рассмотрения дела суд удовлетворил требования
истца, признал право собственности на нежилое здание – здание
спортивного назначения, по адресу: Российская Федерация, Пермский край,
Верещагинский муниципальный округ, г. Верещагино, ул. Парковая, з/у 1а.
Решение суда в законную силу не вступило. |
